装修施工合同精选11篇
发布网友
发布时间：2024-08-12 15:34
共1个回答
热心网友
时间：2024-08-24 06:48
随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是精心整理的装修施工合同，欢迎大家分享。
装修施工合同 篇1
甲方：__________
乙方：__________
甲方委托乙方承担本工程的施工、安装任务，为明确双方权利和义务，结合装修工程具体情况，双方达成如下协议：
一、工程概况
1、工程名称：________________
2、工程地点：________________
3、工程施工安装内容以双方签认的工程报价单中项目为准；施工费用以双方签认的工程报价单中单价为依据，按实际工程量结算；增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效，增减计施工、安装项目。
4、乙方按工程总造价收取6%管理费，计入工程款。
5、双方商定本工程____个工作日乙方按质完成全部施工及安装项目、即自_____年____月____日起（日期以施工材料进场的第二天计）
二、甲方工作
1、开工前，全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护和安放措施，若因甲方不采取必要的保护和安放措施而造成家具，陈设的损失由甲方承担。
2、向乙方提供施工所需的水、电等 ……3协商或调解不成的，按下列第________________种方式解决。
（1）提交仲裁委员会仲裁。
（2）依法向人民法院提起诉讼。
第十三条的若干具体规定
13.1承包商应负责将工程施工产生的垃圾运出施工现场，并运送至社区内的指定地点。
（如果小区内没有指定地点，垃圾必须运到小区外，属于二次清运，二次清运费用由发包人承担）
13.2施工期间，发包人将外屋钥匙交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人应负责提供对外服务承包商应在现场安装并交付新的门锁。
13.3在施工期间，承包商的每日工作时间为________________。
第十四条其他约定事项：
________________。
第十五条补充规定
15.1本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
15.2本工程的施工图预算视为本合同的附件，经发包人批准签字后生效，具有同等法律效力。
15.3本合同签订后，本工程不得分包。
15.4本合同签订于________________。
雇主（签字）：________________
承包商（盖章）：________________
法定代表人：________________
委托代理人：________________
________________年________________月________________日
________________年________________月________________日
热心网友
时间：2024-08-24 06:48
随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是精心整理的装修施工合同，欢迎大家分享。
装修施工合同 篇1
甲方：__________
乙方：__________
甲方委托乙方承担本工程的施工、安装任务，为明确双方权利和义务，结合装修工程具体情况，双方达成如下协议：
一、工程概况
1、工程名称：________________
2、工程地点：________________
3、工程施工安装内容以双方签认的工程报价单中项目为准；施工费用以双方签认的工程报价单中单价为依据，按实际工程量结算；增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效，增减计施工、安装项目。
4、乙方按工程总造价收取6%管理费，计入工程款。
5、双方商定本工程____个工作日乙方按质完成全部施工及安装项目、即自_____年____月____日起（日期以施工材料进场的第二天计）
二、甲方工作
1、开工前，全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护和安放措施，若因甲方不采取必要的保护和安放措施而造成家具，陈设的损失由甲方承担。
2、向乙方提供施工所需的水、电等 ……3协商或调解不成的，按下列第________________种方式解决。
（1）提交仲裁委员会仲裁。
（2）依法向人民法院提起诉讼。
第十三条的若干具体规定
13.1承包商应负责将工程施工产生的垃圾运出施工现场，并运送至社区内的指定地点。
（如果小区内没有指定地点，垃圾必须运到小区外，属于二次清运，二次清运费用由发包人承担）
13.2施工期间，发包人将外屋钥匙交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人应负责提供对外服务承包商应在现场安装并交付新的门锁。
13.3在施工期间，承包商的每日工作时间为________________。
第十四条其他约定事项：
________________。
第十五条补充规定
15.1本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
15.2本工程的施工图预算视为本合同的附件，经发包人批准签字后生效，具有同等法律效力。
15.3本合同签订后，本工程不得分包。
15.4本合同签订于________________。
雇主（签字）：________________
承包商（盖章）：________________
法定代表人：________________
委托代理人：________________
________________年________________月________________日
________________年________________月________________日
