设计变更索赔哪些
发布网友
发布时间：2024-08-20 14:41
我来回答
共1个回答
热心网友
时间：2024-09-02 16:22
设计变更索赔主要包括以下几个方面：
设计变更引发的额外工程费用索赔。当设计变更导致工程量增加或减少，或者增加了新的工作内容时，施工单位有权就这部分新增的工程费用向业主提出索赔。这种索赔通常涉及新增工程的人工费、材料费、机械使用费等。
设计变更导致的工期延误索赔。如果设计变更导致施工计划被打乱，进而影响到整个项目的施工进度，使得工期无法按照原定计划进行，那么施工单位有权就因此产生的工期延误向业主提出索赔。这种索赔通常会涉及到赶工费用的增加以及由此产生的经济损失。
因设计变更引起的材料价格波动损失索赔。设计变更可能导致原有的材料需求发生变化，进而引发材料价格波动，可能会导致施工单位的成本增加或减少。在这种情况下，施工单位有权就因材料价格波动带来的损失向业主提出索赔。
详细解释如下：
设计变更索赔是工程项目实施过程中常见的一类索赔事项。当工程的设计文件或施工图纸发生修改或变更时，施工单位往往需要调整原有的施工计划、采购材料、组织人员等，这可能会导致施工成本增加、工期延误等问题。因此，施工单位有权根据合同约定和实际情况，就设计变更带来的损失向业主提出合理的索赔要求。
在工程项目实施过程中，索赔是一种正常的经济行为。施工单位在遭遇设计变更时，应当及时了解变更内容、分析变更对工期和成本的影响，并在合同约定的时间内向业主提出索赔申请。同时，索赔的处理也需要遵循合同约定和相关法律法规的规定，确保索赔的合理性、公正性和有效性。
对于业主来说，面对施工单位的索赔申请，应当及时进行审核和处理。在审核过程中，需要充分考虑施工单位的实际情况和合同约定，对索赔申请中的各项内容进行核实和评估。如果确实存在设计变更导致的损失，业主应当按照合同约定和相关规定，给予施工单位合理的赔偿。这样可以保障工程项目的顺利进行，维护双方的合法权益。
设计变更索赔哪些
设计变更索赔主要包括以下几个方面：设计变更引发的额外工程费用索赔。当设计变更导致工程量增加或减少，或者增加了新的工作内容时，施工单位有权就这部分新增的工程费用向业主提出索赔。这种索赔通常涉及新增工程的人工费、材料费、机械使用费等。设计变更导致的工期延误索赔。如果设计变更导致施工计划被打乱，...
如何处理设计变更造成的索赔
一、由设计造成工程损失怎么索赔 由于设计原因造成工程损失的,设计方需要按照其责任比例进行赔偿,赔偿金额可以以实际损失或违约条款进行计算。 《中华人民共和国民法典》第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 ...
设计变更索赔时效
设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失;”第二百八十四条“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备搬迁、材料和构件积压等损失和实际费用”
设计变更减少工程量如何索赔
法律主观：工程量变少进行索赔可以按照平等互利的原则私下进行和解，和解不成可请第三方加以协商解决；协商不成时可以根据建设工程合同的约定交由指定机构进行仲裁，仍未解决的可以向人民法院提起诉讼。法律客观：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定...
设计变更减少工程量如何索赔
一、工程内容减少变更怎么索赔 施工单位违反合同的约定工程内容减少变更,是属于合同违约的情形,建设单位可以与施工单位协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。 《中华人民共和国合同法》 第一百零七条,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔...
关于设计变更导致工程价款变更以及索赔的问题
你考虑多了，不会考这么纠结的问题 这是特别条款与一般条款的适用问题，设计变更索赔依14天（特别条款）。没有特别条款的都是28天。给分吧。而且，一般不大的设计变更，都只是做个记录，做张签证单，钱一般最后按实际工程量核减。此时只涉及索赔里面的，索赔工期问题。
工程变更索赔的程序是怎样规定的
工程变更索赔的程序 1、如果承包商根据本合同条件的任何条款或参照合同的其他规定，认为他有权获得任何竣工时间的延长和(或)任何附加款项，他应通知工程师，说明引起索赔的事件或情况。该通知应尽快发出，并应不迟于承包商开始注意到，或应该开始注意到，这种事件或情况之后28天。2、如果承包商未能在28天...
工程变更造成损失,如何索赔?
或赔偿对自身的过失给承包方导致的损失，承包方也不能随意的变更工程，损害对方利益。根据民法典规定，因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
某工程由于设计变更,工程师签发了停工一个月的暂时停工令,承包商可索...
【答案】：B 2021/2020教材P85页 施工机械使用费的索赔包括：由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。窝工费的计算，如系租赁设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算；如系承包人自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。
工程索赔哪些可以索赔
(3)工程变更索赔，由于发包人或工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更施工顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此向发包人提出索赔，分包人也可以对此向承包人提出索赔;(4)工程终止索赔，由于发包人违约或发生了不可抗力事件等造成工程非正常终止，承包人和分包人因蒙受经济损失而...
