工程发包方连带责任有那些情况
发布网友
发布时间：2024-10-03 01:44
我来回答
共1个回答
热心网友
时间：2024-10-18 14:37
我们知道，在一项建筑工程合同中，有发包方就有承包方。两者是建筑工程合同的不同当事人但都为建筑工程服务。那么，工程发包方连带责任有那些情况？
网友咨询：
工程发包方连带责任有那些情况
律师解答：
1、第三人就其完成的工作成果与总承揽人或许勘查、设计、施工承揽人向发包人承当连带责任。共同承揽人对定作人承当连带责任，但当事人另有约好的除外。
2、建筑工程总承揽单位依照总承揽合同约好对建造单位担任;分包单位依照分包合同的约好对总承揽单位担任。总承揽单位和分包单位就分包工程对建造单位承当连带责任。
3、建筑工程实行总承揽的，工程质量由工程总承揽单位担任，总承揽单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承当连带责任。分包单位应当承受总承揽单位的质量管理。
4、中标人依照合同约好或许经投标人赞同，能够将中标项目的部分非主体，非关键性工作分包给他人完成。承受分包的人应当具有相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向投标人担任;承受分包的人就分包项目承当连带责任。
5、总承揽单位依法将建造工程发包给其他单位的，分包单位应当依照分包合同的约好对其分包工程的质量向总承揽单位担任，总承揽单位与分包单位对分包工程的质量承当连带责任。
律师补充：
发包方违约责任承担的方式有哪些？
1、赔偿损失。赔偿损失是发包人承担违约责任的主要方式，其目的是补偿因违约给承包人造成的经济损失。损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过发包人在订立合同时预见或者应当预见到的因违约可能造成的损失。关于损失赔偿的计算方法，承发双方应当在专用条款内约定。
2、支付违约金。支付违约金的目的是补偿承包人的损失，双方也可在专用条款中约定违约金的数额或计算方法。
3、顺延工期。对于因为发包人违约而延误的工期，应当相应顺延。
4、继续履行。承包人要求继续履行合同的，发包人应当在承担上述违约责任后继续履行施工合同。
【法律法规】
《最高人民*关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》 第十三条
发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：
（一）提供的设计有缺陷；
（二）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；
（三）直接指定分包人分包专业工程。
承包人有过错的，也应当承担相应的过错责任。
工程发包方连带责任有那些情况
工程发包方连带责任有那些情况 律师解答：1、第三人就其完成的工作成果与总承揽人或许勘查、设计、施工承揽人向发包人承当连带责任。共同承揽人对定作人承当连带责任，但当事人另有约好的除外。2、建筑工程总承揽单位依照总承揽合同约好对建造单位担任;分包单位依照分包合同的约好对总承揽单位担任。总承揽...
农民工施工受伤发包方连带责任有哪些?
关于工程发包方的法律责任，如果发包方在不知情的情况下发包，且没有特别约定，则无需承担责任，因为审核承包商的合法资质并非发包方的义务。但是，发包方需要尽到合理的注意义务；如果明显可以看出承包商不合格，则发包方也需承担责任。如果施工人员受伤，承包商需要承担责任。根据最高人民法院的相关规定，...
什么情况工程发包方有连带责任,法律对发包方的规定有什么?
总承揽单位依法将建造工程发包给其他单位的，分包单位应当依照分包合同的约好对其分包工程的质量向总承揽单位担任，总承揽单位与分包单位对分包工程的质量承当连带责任。《房屋建筑和市政基础设施工程分包管理办法》也规则专业工程的发包人和劳芳分包人就建造工程质量对发包人承当连带责任。庹昌友律师解析：发包...
发包方承担连带责任的法律依据
具体情形包括：1、将建筑工程发包给不具备相应建筑资质的单位。2、发包人提供的设计图纸存在缺陷。3、发包人提供的或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准。4、总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。5、未按照合同约定提供现场条件、未按时支付工程款、未按照合同约定提...
农民工施工受伤发包方连带责任有哪些?
2、工人受伤的，可以找施工方挂靠的公司或非法转包的承包人索赔。雇员在从事雇佣活动中因安全生产事故遭受人身损害，发包人、分包人知道或者应当知道接受发包或者分包业务的雇主没有相应资质或者安全生产条件的，应当与雇主承担连带赔偿责任。3、工人受伤的，可以找发包人索赔。从上述司法解释可知，发包人明知道...
发包方和承包方承担连带责任的条件
发包方和承包方承担连带责任的条件如下：（1）生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期整改，没收违法所得；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿主要责任；（2）生产经营单位应当具备本法和有关法律、...
建筑工程承包发包方的责任如何认定
发包人未按建设工程合同约定支付工程进度款致使停工、窝工的，承包人可顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工损失。承包人对发包人逾期支付工程进度款无异议并继续施工的，在发生纠纷后，承包人要求对方承担违约责任的，不予支持。(9)验收结算责任。发包方负责组织施工单位共同商定工程价款和竣工结算，负责...
发包方和承包方责任如何划分?
工程发包方的责任：(1)办证责任。(2)工程定点责任。确定建筑物、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点。(3)三通一平责任。开工前接通施工现场水源、电源和运输道路，拆迁现场内民房和障碍物。(4)物资保证责任。(5)经费保证责任。(6)技术保证责任。(7)施工监督责任。(8)误工赔偿责任...
发包方和承包方承担连带责任的条件
第三人就其完成的工作成果与总承揽人或许勘查、设计、施工承揽人向发包人承当连带责任。共同承揽人对定作人承担连带责任，但是当事人另有约定的除外。建筑工程总承揽单位依照总承揽合同约好对建造单位担任；分包单位依照分包合同的约好对总承揽单位担任。总承揽单位和分包单位就分包工程对建造单位承当连带责任...
承包方的工人发生事故,发包方要承担什么责任
承包方的工人发生事故，发包方要承担连带赔偿责任，生产经营单位将生产经营项目、场所、设备出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，导致发生生产安全事故给别人造成损害的，也是要与承包方、承租方承担连带赔偿责任的。法律分析连带责任是指各个责任人对外都不分份额，不分先后次序地根据权利人...
