问答文章1 问答文章501 问答文章1001 问答文章1501 问答文章2001 问答文章2501 问答文章3001 问答文章3501 问答文章4001 问答文章4501 问答文章5001 问答文章5501 问答文章6001 问答文章6501 问答文章7001 问答文章7501 问答文章8001 问答文章8501 问答文章9001 问答文章9501

赣州紫金阅江府凝是停工应该怎样维权- 问一问

发布网友 发布时间:2022-05-16 02:35

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2023-10-09 08:00

摘要建筑工程停工索赔规定由于不同的原因所导致的工程工期延误,其所产生的法律责任及承担主体是各不相同的。为此,我国法律法规对此都作出了明确的规定。一、《民法典》有关工程工期可能引起索赔的规定1、《民法典》第798条规定,隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程工期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。2、《民法典》第800条规定,勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期,造成发包人损失的,勘查人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。3、《民法典》第801条规定,因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。4、《民法典》第803条规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程工期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。5、《民法典》第804条规定,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。咨询记录 · 回答于2021-12-07赣州紫金阅江府凝是停工应该怎样维权建筑工程停工索赔规定由于不同的原因所导致的工程工期延误,其所产生的法律责任及承担主体是各不相同的。为此,我国法律法规对此都作出了明确的规定。一、《民法典》有关工程工期可能引起索赔的规定1、《民法典》第798条规定,隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程工期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。2、《民法典》第800条规定,勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期,造成发包人损失的,勘查人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。3、《民法典》第801条规定,因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。4、《民法典》第803条规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程工期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。5、《民法典》第804条规定,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。《建设工程施工合同(示范文本)》对有关工程工期可能引起索赔的规定1、《建设工程施工合同(示范文本)》第八条关于发包人未能完成其义务,造成延误,赔偿承包人损失的规定:发包人未能履行合同8.1款各项义务,导致工期延误或给承包人造成损失的,发包人赔偿承包人有关损失,顺延延误的工期。2、《建设工程施工合同(示范文本)》第十一条关于发包人因其自身原因,推迟工作的规定:因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工,工程师应以书面形式通知承包人,推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失,并相应顺延工期。3、《建设工程施工合同(示范文本)》第十二条关于因发包人原因暂停施工的规定:工程师认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求承包人暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工,并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,工程师作出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见,或收到承包人复工要求后48小时内未予答复,承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期;因承包人原因造成停工的,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延。不客气呢您可以看看您是属于那种情况然后根据以上相关法律采取措施呢希望回答对您能有所帮助哦赣州紫金阅江府是商品房,我是业主明年交付,我怕烂尾这个如果您的合同上规定了交房时间了,最后却烂尾了的话,您是可以要求进行赔偿的理论上总之原则上一切都是要按合同走的房子烂尾维权途径如下:1,开发商逾期交付房屋属于违约行为,购房者可以根据合同约定向开发商主张违约金。购房合同之中一般会对开发商逾期交付的违约责任作出约定。如果开发商逾期交房的时间较短,那么购房者就可以按照逾期时间按日向开发商主张违约金;2,如果开发商逾期交付达到合同的一定期限,或者在购房者催告后三个月内还没有交付房屋,那么购房者可以向开发商主张解除购房合同,由开发商退回款项并赔偿损失。但是如果开发商已经濒临破产,那么一般不建议直接解除合同,因为一旦解除了合同,此时开发商又没有偿还能力退还房款,那么购房者很有可能面临房财两空的境地。法律依据《最高人民*关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条 根据民法典第五百六十三条的规定,出卖人迟延交付房屋或者买受迟延支付购房款,经催告后在三个月的合理期限内仍未履行,解除权人请求解除合同的,应予支持,但当事人另有约定的除外。 法律没有规定或者当事人没有约定,经对方当事人催告后,解除权行使的合理期限为三个月。对方当事人没有催告的,解除权人自知道或者应当知道解除事由之日起一年内行使。逾期不行使的,解除权消灭。房屋烂尾的维权程序1、澄清产权归属由于现在购买房产一次性付款的购房者比较少,大都为按揭或分期的,因而,购买的房源变成了烂尾楼,就存在产权归属问题,因而,我们必需要经过法律途径保护自己的合法权益。首要,要经过合法的法律咨询,确定自己的产权归属,有产权在手,总比什么都没有的要强。其次,购房者仍然能够依照程序向房管部分请求处理房产证。(1)购房者应到工商行政部门,查询商品房开发企业是否依照法定程序进行了刊出;(2)如已合法刊出,购房者可凭工商部门出具的开发商合法刊出证明,以及商品房销售合同原件、个人身份证等在*过程中需由购房者出具的材料,到房管部分请求处理房产证。房管部分经核实后,应当予以处理。2、联合交涉维权(1)澄清产权归属问题后,应该尽可能的与其他业主一同,取得较大限度的法律支持。(2)如果所购买的楼盘仅仅存在“烂尾”可能,能够测验给开发商一点时间,如果其能在短时间内筹集到资金,完结后续工程,购房者的损失便可降到最少。(3)若是开发商由于资不抵债而破产,遭遇“烂尾”危机,则不可将房子退给房产企业。由于退房往后,购房者拿不到购房款,只能拿到收据或欠条。而购房者和房产企业之间的联系,将由生意联系变为债权债务联系。假设房产企业较后因资不抵债,不得不宣告破产,其财物被*拍卖,而依据破产法偿债先后的规定,消费者比一般债主更简单得到房产企业的补偿款(特别是消费者现已经过预购、取得了房屋产权的)。(4)若决定要申述发展商时,业主也必须联合维权。如果其他业主打了官司,而且取得胜诉、得到补偿,而有的业主由于等候发展商竣工没有及时申述,可能终究就得不到补偿。(记住遇事必定要联合,单*独干是不会有成果的)希望回答对您能有所帮助也祝您生活愉快
声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com
蚂蚁泡酒适合哪些人喝 蚂蚁酒的功效与禁忌蚂蚁酒的功效与作用 热血无赖卡怎么办 了解这两方面内容 益生菌孕妇 孕妇能喝益生菌吗 羽毛球双打底线是内线还是外线 为什么泰国两位尊者有不死之身 秦始皇活了多少岁?当了几年皇帝? DELL电脑D630.PP18L2手机。才用了4个多月。多少钱我可以买呢,麻烦谁说... dellpp18l现在买多少钱 买手机回家怎么添加外派? A是债务人,B是债权人,C是担保人,在借款到期前,C死亡,那C的继承人要承担担保责任吗 共益债务包括哪些,共益债务发生争议如何处理 赣州宝葫芦非法集资 赣州市政府 对宝芦茹非法集资如何处理如何处理非法集资 登不了记可以找律师事务所写协议证明我俩是合法夫妻么? 最高人民法院关于抽逃注册资金如何处理的批复 Access和SQL sever数据库哪一个容易学呢?一个月的时间,最好学哪一个? 怎样选择适合工况的布袋除尘器 螃蟹怎样做熟以后是伸开腿的?怎样是缩着腿的? 熟螃蟹怎样做蟹酱 观赏花木的切根法修剪是怎样做的? 熟螃蟹怎么做 真空包装的熟螃蟹怎么做好吃 苗木的修剪方法 台式电脑什么牌子的显卡好 台式电脑的显卡分类和性能排行 - 信息提示 急求台式电脑显卡排行榜? 落荒而逃的荒是什么意思厉兵秣马的厉是什么意思? 债权的诉讼时效 手机连接自家的外派在用手机咋样察看别人蹭网 帅气点的QQ签名有哪些? 苹果电话外派怎么打密码登入 手机外派显示!什么意思? 手机怎样解帮连接的外派 手机如果上外派然后把4g打开花钱吗? 求帅气QQ签名 手机外派问题不显示意怎么办? 谁有帅气的QQ个性签名不要太长不要太短 qq帅气的个性签名短一点.的 广东广物小额贷款有限公司是不是骗人的? 有谁在广州地铁小额贷款有限公司借过款,求指教 AE输出是出现The name of the selected output module is already in use.Please choose another name. IOS switch-case知多少 iOS 7.1 的 Switch Control / Head Movement 功能怎么使用 ios 怎么查看一个控件是什么空间 ios开发中,如何给列表分成不同组,每组的个数不同,然后点击不同分组的不同cell进入不同的页面 nintendo switch case 侵权吗 请问一下IOS内购买二次验证的代码加在哪里?