起诉单位：_________________(全称)：______________市_______________县_______________建筑公司
企业性质：_________________集体
经营范围：_________________工业与民用建筑.
流动资金：_________________169.5万元
何时经何部门批准开业：______________年_______________月份经_______________县基建局批准
地址：______________县_______________乡_______________电话：_____________
开户银行：______________工区历下办理处。帐号：_________________
法定代表人姓名：_________________职务：_________________
被告单位(全称)：______________市职工教育培训中心
地址：______________市________________-_______________路_____________号
事由：_________________建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷
事实和理由：_________________
_______________年_______________月_______________日，_______________县建筑工程总公司_______________公司(原告，以下简称乙方)同_______________市职工教育培训中心(被告，以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为495125.74元。开工日期定为_______________年_______________月_______________日;竣工日期定为_______________年_______________月_______________日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到_______________年_______________月_______________日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费，但尚有57979.30元到今有承担赔偿损失的责任。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：_________________，于_______________年_______________月_______________日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于_______________年_______________月_______________日完工。三幢楼均经_______________市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后，交_______________市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。
从_______________年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551.87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于_______________年_______________月底撤离甲方工地。
此致
_____________人民法院
上诉人：____________
上诉日期_：____________
下载本文